2024水泥行業藍皮書專欄文章︱市場調整期水泥混凝土企業應收賬款管理的重要性
2024水泥行業藍皮書專欄文章
?
市場調整期水泥混凝土企業應收賬款管理的重要性
曠真律師事務所
引言
隨著中國經濟的持續發展和基礎設施建設的加速推進，水泥行業作為國民經濟的重要支柱之一，扮演著不可或缺的角色。基礎設施投資作為經濟穩增長的重要抓手，是拉動水泥需求的重要支撐。房地產行業仍處于深度調整期，房地產投資和新開工面積大幅下降。房地產投資同比下降9.4%，全國房地產開發企業房屋新開工面積連續四年下降，2023年同比下降21%，已連續兩年降幅超20%。
在水泥混凝土行業的市場調整期，企業應收賬款管理變得尤為重要，主要表現在以下下幾個方面：
一是，現金流管理：市場調整期間，企業可能面臨銷售下滑和資金緊張的風險。有效的應收賬款管理可以幫助企業優化現金流，確保足夠的資金支持業務運營和發展。
二是，降低壞賬風險：在市場調整期，客戶的付款能力可能會受到影響，存在壞賬風險。通過加強對應收賬款的監控和催收，企業可以及時發現潛在的付款問題，減少壞賬損失。
三是，資金利用效率：良好的應收賬款管理可以縮短資金周轉周期，提高資金利用效率。這對于企業在市場調整期間更有效地運營和應對挑戰至關重要。
四是，客戶關系維護：在市場調整期，企業需要與客戶保持良好的關系，以確保業務持續。通過合理的應收賬款管理，企業可以平衡賬期和客戶關系，促進合作和信任。
五是，企業穩定性：有效的應收賬款管理有助于提升企業的穩定性和可持續性。及時收回欠款可以減少財務風險，增強企業在市場調整期的抗風險能力。
綜上所述，水泥混凝土行業在市場調整期需要重視應收賬款管理，以優化現金流、降低風險、提升資金利用效率、維護客戶關系和增強企業穩定性。通過科學有效的應收賬款管理策略，企業可以更好地適應市場變化，保持競爭力并實現可持續發展。
在市場調整期間，建筑項目的減少甚至停工對水泥混凝土行業的影響是深遠且多方面的，一是需求驟減導致銷售壓力增大：建筑項目是水泥需求的主要來源之一，停工直接導致水泥需求量銳減。這會使得水泥企業面臨產品積壓、庫存增加的問題，進而增加倉儲成本并占用大量流動資金。長期停工可能導致水泥企業不得不降價促銷以消化庫存，從而影響企業的盈利水平。二是導致現金流緊張：應收賬款回收延遲或無法回收是停工帶來的另一大挑戰。建筑項目停工往往伴隨著工程款項的拖欠，水泥混凝土企業作為上游供應商，其應收賬款的回款周期可能顯著延長，加劇企業現金流的緊張狀況，影響企業的正常運營和后續投資能力。
建筑市場的波動對水泥和混凝土兩個行業都有直接影響，當建筑業蓬勃發展，對建筑材料的需求增加時，水泥和混凝土的市場需求也隨之上漲，反之亦然。因此，水泥行業和混凝土行業在市場需求、價格變動等方面表現出高度的聯動性。本文將以曠真過往辦結的真實案例現身說法，講述企業如何運用法律武器作為應收賬款的護盾，實現現金流的良好運轉。
案例
1、簡要案情
本案原告是一家注冊于河南省的民營混凝土企業，起訴要求被告（注冊于上海的國有建筑企業）支付拖欠貨款及逾期利息。2019年7月，A公司與B集團公司簽訂3份混凝土采購合同及補充協議，合同約定B集團公司向A公司購買商品混凝土，用于B集團公司承建河南當地的某個公園項目。付款方式為每月辦理結算單，下月底前付70%，工程主體結構封頂結算后二個月內支付至85%，主體結構驗收合格結算完二個月內支付至95%，余款5%在所有封頂混凝土澆筑完畢辦理完結算六個月內結清。合同還約定，如B集團公司不能按合同規定履行應盡責任而造成A公司損失的，B集團公司須賠償A公司因此發生的直接經濟損失。
A公司陸續供應總價款為6000余萬元的混凝土后，B集團公司承建的主題公園工程因工程建設方的因素自2020年開始停工。截至審理之日，只有其中一份合同項下的部分工程主體結構已經封頂，其余均未封頂，雙方就付款條件是否成就產生爭議，B集團公司僅支付了部分混凝土貨款，尚欠1500余萬元。于是，A公司將B集團公司起訴至人民法院，要求B集團公司支付全部貨款并賠償自供貨之日起的逾期付款利息損失。
庭審中，被告B集團公司辯稱，對1500余萬元的混凝土貨款金額無異議，但合同項下工程主體結構未封頂，根據雙方的合同條款，付款條件尚未成就；且雙方未完成混凝土供貨的結算，A公司無權主張利息。
2、法院裁判
人民法院審理后認為，本案的爭議焦點在于原、被告雙方貨款的付款條件是否成就。雖然雙方在合同中就付款節點做了明確約定，但該約定的前提是工程能夠正常施工、竣工和驗收。工程自2020年開始因建設方因素停工至今，A公司停止供貨，后續情況仍然不明，工程主體結構何時封頂、驗收均成為難以預測的情況。因此，若仍沿用合同約定的付款節點，對A公司明顯不公平。在合同相對性基礎上，綜合考慮停止供貨的時間、建設方因素、起訴時間等，人民法院認為B集團公司應支付全部貨款欠款，并酌情確定以2022年8月底（原告起訴日）為時間節點，計算B集團公司逾期付款給A公司造成的利息損失。
據此，人民法院一審判決被告B集團公司支付原告A公司貨款1500余萬元，并支付自2022年9月1日至實際付款日止的相應逾期利息。一審判決后，被告B集團公司不服，提起上訴。中級人民法院二審駁回上訴，維持原判。
3、法官說法
本案中合同項下工程因建設方的因素長期停工，原告既無法繼續供貨也無法收回貨款，被告作為承建單位也是貨物買受方，既不結算也不支付貨款，合同的履行陷入僵局，如何打破合同僵局的現狀？首先應考慮合同是否還能繼續履行。本案合同項下的工程已經停工近3年，停工原因涉及當地建設方的因素，涉訴事項較多。從時間上看，短期內繼續按照原合同約定供貨完成建設工程的可能性較小，如果繼續按照原合同約定的結構封頂驗收合格后再付款的條款進行結算，結算條件將很長一段時間無法成就，這違背了原告最初簽訂涉案合同的真實意思。因此，合同已然無法繼續履行，已經發生的貨款需要結算。
在民營企業與大型國有企業交易過程中，不少民營企業為了獲取訂單而處于相對弱勢的地位，而大型國有企業在選擇交易對象時更具優勢。如果二者在交易過程中發生糾紛，民營企業在資金占用和時間拉鋸上可能處于劣勢。對此，在涉訴糾紛司法尺度的運用上需要適當平衡和調整。本案買賣合同已無法正常履行，1500余萬元貨款無法回籠將嚴重影響作為民企的原告的資金周轉。人民法院最終的判決依法保護了作為供貨商民企的合法權益，也考慮到建設方因素等客觀原因，合理確定作為工程主承包商的國企應承擔的利息，這對于穩定民營經濟發展、促進法治化營商環境建設有著積極的社會效應。
結語
水泥企業在運營發展中面臨各種風險因素，應收賬款管理風險就是其中之一。近幾年來，隨著水泥企業快速發展，應收賬款管理壓力的增加促進了應收賬款管理風險的出現。即便當前企業都開展了應收賬款管理風險防范和內控工作，但是獲取的防范效果并不理想，受到各種主客觀因素影響，加劇了應收賬款管理風險內控難度。所以，有效的風險防范管理對策，對水泥企業運營發展有著重要意義。
包括：1）強化風險意識，建立預警系統：企業應加強對市場的分析預測，建立健全應收賬款風險預警機制，定期評估客戶信用等級，及時調整信用政策；2）優化客戶信用管理：實施嚴格的客戶信用審查程序，根據客戶的財務狀況、歷史交易記錄等多維度信息來設定合理的信用額度和付款條件；3）完善內控制度，優化流程管理：建立和完善應收賬款管理的內部控制體系，明確職責分工，制定規范的賬款催收流程，提高賬款回收效率；4）利用信息化工具，提升管理效能：引入ERP系統或專業的應收賬款管理軟件，實現應收賬款的動態管理，提高數據處理速度和準確性，便于管理層做出快速決策；5）多元化收款策略：采取靈活多樣的收款方式，如提供多種支付手段、設立提前付款折扣等，激勵客戶按時付款，同時考慮引入第三方收款服務，減少壞賬損失；6）強化員工培訓，提升專業能力：定期對銷售人員和財務人員進行應收賬款管理相關知識的培訓，提高他們對應收賬款管理重要性的認識和實際操作能力。
應收賬款對企業而言，是一把雙刃劍，既承載著促進銷售和市場拓展的重要作用，又暗含著資金流動性風險和管理挑戰，是企業流動資產的重要組成部分。加強應收賬款管理，對提高資金使用率、降低企業經營風險具有十分重要的意義。
來源：《中國水泥行業發展報告2023-2024（藍皮書）》
曠真律師事務所作為中國水泥協會的戰略合作伙伴，以多年來深耕于建材行業法律服務領域的專業性和獨立性，持續為整個行業的發展保駕護航。作為國內應收款法律催收領域的龍頭機構，曠真應收款在建材等行業的應收款法律服務中，開創了國內“法律服務產品化”的先河，通過對法律服務內容進行標準化分解，從服務成本、效率、質量進行全方位控制。
目前已在北京、上海、深圳、廣州、天津、南明、杭州、合肥、濟南、重慶、成都、貴陽、珠海、 武漢、南昌、西安、鄭州、太原、沈陽、烏魯木齊、蘭州、廈門、銀川等20余座城市設立分支機構，迅速成長為國內知名的法律服務領導者。曠真秉持精益法律服務的使命，致力于法律服務產品化、組織化和規?；?。已開設應收款、知識產權、民生三大事業板塊，并擁有配套的成熟法律服務產品。
1.人力資源優勢
曠真采用五大團隊+多級管理的團隊運作方式，成員各有專效、協作配合，通過 ERP 運營管理系統對每個階段完成時間進行嚴格的控制和監督。從公證到立案、排庭、開庭、判決文書、執行等，各階段都有專屬人員跟蹤催辦，環環相扣縮短案件辦理流程所耗時間。?
?
2.回款周期短、高調解效率
通過強大的訴前商事分析和辦案策略，曠真做到 90%以上的和解、調解結案率，平均第一筆款回款周期39天，最快2天。案件辦理時大多數在開庭之前就能爭取到平等的談判優勢，在和諧友好的氛圍下通過溝通達成一致的回款方案，有效地保護了客戶合作的商事關系，甚至為客戶獲取了新的合作機會。
3.大數據資產+精益管理流程優勢
曠真斥巨資研發了運營管理系統，收集了15年來數五萬余案件的訴訟數據，包括應收款行業大部分企業的財產信息、項目信息、管理模式、決策組織等，多維度高效率進行服務流程和節點管控，實現多客戶、多團隊、多案件順暢運行和監督。
4.供應鏈金融服務
曠真作為供應鏈內所有企業提供債權轉換、轉讓、流通變現方案和溝通交流平臺，通過為企業提供訴訟金融服務、債權收購服務、債權流通服務，協助企業實現優質債券提前變現，解決客戶緊急現金需求。
5.協助規范行業交易模式
曠真15年來通過精益高效的服務成為了法律催收的領軍機構，尤其是應收款事業部獲得了客戶的廣泛認可。應收款的企業客戶在交易環節中普遍處于被動地位，曠真利用行業熟悉度和專業能力等資源優勢，幫助規范行業交易模式，通過行業風險管控、加強現金流管理等專業培訓和催收快速回款等方式，有效地減少行業低價競爭和質量風險，促進企業合規化發展，幫助企業擴大經營和提高利潤，獲得行業內的一致好評。
?
